一、工程延期与工程延误一样吗

(相关资料图)

工程延期与工程延误不一样，建设工程延期与工程延误的区别在于概念和责任主体。由于承包单位自身的原因造成工程进度拖延属于延期，由于承包单位以外的原因造成工程进度拖延属于延误。对于工程延期，业主需要承担因工期延长而增加的费用；对于工程延误，承包单位需要承担赶工的全部额外开支和误期赔偿。

二、工程延期违约金过高怎么办

工程延期违约金过高的情况下，可以向司法机关起诉来解决。如果超出法律规定的违约金上限，则是不合法的。违约金是适用约定违约金，即当事人约定的违约数额赔偿，但是约定金额大于实际损失金额的30%的可以请求法院增加或者减少。找法网提醒您，一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30%。但是如果过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加的

三、工程延期的原因

1.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。

2.发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。

3.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。

4.设计变更和工程量增加的。

5.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。

6.发生不可抗力。

7.专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。